Подрядчик (строительная организация) пытался признать недействительным односторонний отказ «Управления административными зданиями» от исполнения договора общестроительных работ по нескольким объектам в городе Москве. Управление ссылаясь, на то, что контрагент сорвал сроки выполнения работ, расторгло договор строительного подряда. Подрядная организация обратилась в Арбитражный суд г. Москвы о признании расторжении договора незаконным. Первая инстанция, а также  Одиннадцатый апелляционный суд в исковых требованиях отказали.

Однако Арбитражный суд Московского округа решил иначе.  Кассационная инстанция говорит, о том что договор нельзя расторгнуть по инициативе стороны, который уклоняется от своих обязанностей, если ее контрагент исполнил обязательство в полном объеме. Дело было направлено на новое рассмотрение в Арбитражном суде Москвы, который также рассмотрит доводы истца о том, что Ответчик уклонялся от приемки строительный работ.