Можно ли отказаться от договора подряда из-за просрочки сроков исполнения?

    Подрядчик (строительная организация) пытался признать недействительным односторонний отказ «Управления административными зданиями» от исполнения договора общестроительных работ по нескольким объектам в городе Москва. Управление ссылаясь, на то, что контрагент сорвал сроки выполнения работ, расторгло договор строительного подряда. Подрядная организация обратилась в Арбитражный суд г. Москвы о признании расторжении договора незаконным. Первая инстанция, а также  Одиннадцатый апелляционный суд в исковых требованиях отказали.

    Однако Арбитражный суд Московского округа решила иначе.  Кассационная инстанция говорит, о том что договор нельзя расторгнуть по инициативе стороны, который уклоняется от своих обязанностей, если ее контрагент исполнил обязательство в полном объеме. Дело было направлено на новое рассмотрение в Арбитражном суде Москвы, который также рассмотрит доводы истца о том, что Ответчик уклонялся от приемки строительный работ.

Арбитраж по новым правилам. Обзор изменений в Арбитражном кодексе.

     С 1 июня 2016 года вступают в силу существенные изменения в Арбитражном кодексе. Так,   Арбитражный суд примет заявление, только после принятия контрагентами мер по до судебному урегулированию спора. Заявление в суд можно будет подать по истечении 30 дней со дня направления претензии другой стороне. Данные требования не применимы на некоторые категории дел указанные в статье 4 части 5 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

    Рассмотрим пример.Допустим стороны заключили договор строительного подряда, но исполнитель свои обязательства в полном объеме не  выполнил. Согласно части 5 статьи 4 АПК РФ заказчик должен будет сначала направить претензию исполнителю, и только по истечению 30 дней сможет подать исковое заявление в суд.

Если вам понадобилось представительство в арбитражных судах на всей территории России — у вас есть возможность получить нашу поддержку. Если вам необходим арбитражный управляющий, вы можете найти его в нашей команде.

Должников будут лишать права на управление любыми видами транспорта

Граждан России, за которыми числятся серьезные долги, собираются лишать прав на управление любыми видами транспорта, от автомобиля до самолета. Соответствующий законопроект был одобрен 13 октября Комитетом Госдумы по госстроительству.

По замыслу составителей текста документа — депутатов Госдумы Александра Агеева и Вячеслава Лысакова, новый закон должен решить вопрос административных штрафов, невыплаченных алиментов и компенсаций вреда здоровью  по судебным Должников по кредитам и неплатильщиков услуг ЖКХ, данный законопроект не касается. Читать/смотреть далее

Новый кодекс административного судопроизводства

С 15 сентября 2015 года на территории Российской Федерации вступил в силу новый кодифицированный закон процессуального, характера, а именно «Кодекс административного судопроизводства» (Далее – КАС РФ). По «новому» Кодексу ВС РФ и суды общей юрисдикции должны рассматривать административные дела, вытекающие из публичных правоотношений. Читать/смотреть далее

Взыскание задолженности с юридических и физических лиц: основные этапы

Юридическое бюро «Гарантия Закона» имеет богатую судебную практику по взысканию долгов любой сложности. Взыскание долгов — процесс хлопотный, но с помощью нашей компании Вы можете избежать многих и бессмысленных действий.

В зависимости от вида долгового обязательства, размера, документов, подтверждающих наличие долга, работа по взысканию задолженности может производиться в нескольких этапов. Читать/смотреть далее